合同编号：__________

　　供方：___________________________　　采购机构：_______________________　　用户：___________________________

　　为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循海南省省直单位复印机设备_________年政府采购协议供货招标文件（招标编号：_________）、“海南省省直单位复印机政府采购协议供货承诺书”中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

　　一、付款方式为：财政集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

　　二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：　　___________________________________________。

　　三、保修期：依据投标文件中的服务条款。wWW.HtfbW.CoM

　　四、交（提）货时间、地点、方式：于________年______月______日前将货物送至__________________交由用户指定收货人 。运输、保险和装卸的费用由供方承担。

　　五、验收标准及提出异议时间　　验收标准：1．装箱单；2．供方保证一次开箱合格率大于98%。　　提出异议时间：____________________________。

　　六、付款期限：验收合格后，21个工作日内支付。　　供方开户行名称：___________________________　　帐号：_____________________________________　　　　　　　　　　　　　　七、违约责任：由违约方承担合同金额_____％的经济责任。

　　八、因合同而产生问题的解决方式　　1．双方协商解决（ ）；　　2．向政府采购监管部门投诉（ ）；　　3．提请仲裁（ ）；　　4．向人民法院诉讼（ ）。

　　九、其他约定事项　　1．海南省省直单位复印机_________年政府采购协议供货招标文件（招标编号：_________）、投标文件以及“海南省省直单位复印机设备政府采购协议供货承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。　　2．供方须按国家有关规定交纳中标服务费。　　3．本合同一式四联，用户单位、供方、财政部门、采购机构各一联。　　本合同经签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

采购机构（签章）：__________________　供方（签章）：__________________电话：______________________________　电话：__________________________日期：_________年________月_______日　日期：________年______月______日

海南省劳动合同书

    甲方（聘用单位）全称：_________
    法定地址：_________
    邮政编码：_________
    法人代表姓名：_________
    职务：_________
    委托代理人姓名：_________
    职务：_________
    乙方（受聘者）姓名：_________
    甲方因生产、工作需要，聘用乙方为甲方职工。经双方平等协商同意，依法签订本合同。
    一、甲方承诺
    （一）遵守国家、本省的法律、法规，保障乙方合法权益。
    （二）依法为乙方缴纳失业、养老、工伤、医疗等社会保险基金，并接受乙方查询和敦促。
    （三）按时支付乙方的工资，不得非法扣除或以任何形式拖延支付。
    （四）为乙方提供符合国家安全卫生规定的劳动条件和保护措施。
    （五）为乙方提供本职工作需要的职业技能培训机会。
    （六）在不影响正常生产（工作）的情况下，不干涉乙方参加合法的社会活动。不要求乙方从事有损人格尊严的工作。
    二、乙方承诺
    （一）遵守国家、本省的法律、法规，维护国家利益和甲方的合法利益。
    （二）遵守甲方不违反法律规定的各项规章制度、劳动纪律，服从甲方的工作安排。
    （三）认真履行岗位职责，完成甲方规定的生产（工作）数量、质量指标（要求）。
    （四）如实提供个人有关资料，不得有欺骗讹诈行为。
    三、双方约定
    （一）工作范围
    甲方安排乙方在_________岗位（工种）负责_________工作（兼做_________工作）。
    （二）合同期限及试用期
    本合同期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。其中，试用期_________个月（最长不超过6个月），月工资额_________元。
    （三）工作时间和超过工作限制
    乙方每天为甲方工作不超过8小时，每周工作不超过44小时，每周享有至少1天休息日（实行5天工作制之后从新规定）。由于生产经营需要，甲方如需乙方加班加点，须征得乙方和工会同意，并按规定支付加班费或调休，且每月累计加班不得超过36小时，连续加班不得超过3天。
    （四）工资的给付
    1．甲方以货币支付乙方工资。月工资总额不低于_________元。支付时间为每月_________日至_________日。
    2．停工工资：非因乙方过失造成停工，停工期间，甲方应发给乙方停工工资。停工工资费不得低于乙方平均工资的70％。
    四、劳动合同的解除、终止和续订
    （一）劳动合同的解除
    合同期未满解除劳动合同的，必须符合国家法律规定；经双方协商同意，也可以解除合同。
    除法律另有规定外，甲、乙任何一方要解除劳动合同，须提前30天书面通知对方。否则应支付一笔相当于通知期乙方正常工作可实得收入款数的费用予对方，作为代替通知金。
    （二）劳动合同的终止
    劳动合同期满，合同即终止执行。
    （三）劳动合同的续订
    续订劳动合同，双方要在合同期满前30天协商确定。
    五、合同期待遇和终止、解除劳动合同的有关补偿
    乙方在合同期内应享受的有关待遇和终止、解除合同后可获得的有关补偿（生活补助费、医疗补助金），按国家和本省的有关规定执行。
    六、违约责任
    甲、乙任何一方若不履行本合同规定，须承担违约责任。
    （一）违约经济责任
    1．甲方未征得乙方同意强制乙方加班加点的，除支付加班工资外，还须付给乙方两倍于加班工资的违约金。
    2．乙方已同意加班但又临时拒绝的，须按预定加班时数付给相当于两倍加班工资的违约金予甲方。
    3．甲方如不按本合同规定的时间和金额支付乙方工资，除付清所欠工资外，须按日支付乙方相当于所欠款额1％的违约金。
    4．在合同期内，甲方非法单方面解除合同或乙方因甲方过错而解除合同，甲方应按乙方在本企业服务年限长短支付违约金，数额为：解除合同当年乙方月平均工资总额的两倍乘服务年限（不足一年的按一年计）。
    5．乙方非法单方面解除合同，须付给甲方违约金，数额为解除合同当年乙方月平均工资总额的两倍乘合同期未满年限（不足一年的按一年计）。
    （二）违约法律责任
    甲、乙任何一方违反本合同，给对方造成严重损失的，除承担经济责任外，还应负相应的法律责任。
    七、其他
    （一）经双方协商同意，可以变更本合同有关内容，但须办理变更手续。
    （二）甲、乙双方如因执行本合同发生争议，任何一方均有权申请调解和仲裁，也可以向人民法院起诉。
    （三）本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。
    （四）其他约定：_________
    甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（签章）：_________
    法定代表人（签字）：_________　　　　　委托代理人（签字）：_________
    _________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

海南赛格国际信托投资公司等擅自发行股票、公司、企业债券案裁判书

海南省海口市中级人民法院

刑事裁定书

（2002）海中法刑终字第73号

原公诉机关　海口市新华区人民检察院。

上诉人（原审被告单位）　海南赛格国际信托投资公司，住所地：海口市滨海大道花园新村5号华信大厦。

诉讼代表人　郑沛坚，海南赛格国际信托投资公司董事长。

原审被告人　李建民，男，1954年3月9日生，汉族，江苏省南京市人，研究生文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司总经理，债券发行工作领导小组组长，住海口市海甸岛沿江四路颐和花园7号楼251房。2000年10月31日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人　万善颐，男，1941年5月31日生，汉族，北京市人，大专文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总经理，债券发行工作领导小组副组长，住北京市东城区东华门大街24号503房，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园1号楼Ｂ901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人　阮庆生，男，1964年3月18日生，汉族，江西省余平县人，大学文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总裁，债券发行工作领导小组成员，住江西省南昌市二纬路31号，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园11号楼601房，2000年12月2日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

海口市新华区人民法院审理海口市新华区人民检察院指控原审被告单位海南赛格国际信托投资公司、原审被告人李建民、万善颐、阮庆生犯擅自发行公司债券罪一案，于2002年8月14日做出（2002）新刑初字第134号刑事判决，以擅自发行公司债券罪，判处被告单位海南赛格国际信托投资公司罚金二千零六十九万九千九百四十九元，被告人李建民有期徒刑三年，被告人万善颐有期徒刑二年六个月，被告人阮庆生有期徒刑二年六个月。被告单位海南赛格国际信托投资公司不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司申请撤回上诉。

本院认为，原审判决认定原审被告单位海南赛格国际信托投资公司，原审被告人李建民、万善颐、阮庆生为了本公司的利益，未经国家主管部门批准，采取超额发行、重复发行、变相发行的手段，擅自发行公司债券，数额巨大，后果严重，行为均已构成擅自发行债券罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应当准许撤诉。故根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百三十九条的规定，裁定如下：

准许上诉人海南赛格国际信托投资公司撤回上诉。

海口市新华区人民法院（2002）新刑初字第134号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

 

审判长　杨雪冬　

审判员　李必雄　

审判员　李文娟　

二00二年九月二十八日

书记员　云　峰　

[来源：https://www.htfbw.com/hetong/maimai/201203/3564.html ]