劳务合同范本

甲方：

乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限：

　　第一条 本合同劳动期限 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工作内容：

　　第二条 甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员 名担任 工作。

　　第三条 甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。

　　三、劳动保护和劳动条件：

　　第四条 乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。

　　第五条 乙方承担甲方派遣人员(本市外)入店车费，负责工作期间住宿。WwW.HTfbw.COm

　　四、劳动报酬：

　　第六条 乙方每月 日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资，月 元。

　　第七条 有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办变更合同手续。

　　1、甲乙双方协商一致的;

　　2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

　　五、当事人约定的其他内容

　　第八条 乙方同意付甲方准备金(月总工资的20%) 元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。

    第九条 甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：

　　1、在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　2、严重违反劳动纪律和规章制度的;

　　3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的;

　　4、被依法追究刑事责任的。

　　第十条双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。

　　六、违约责任

　　第十一条 甲乙双方必须严格履行劳动合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳动合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。

　　七、劳动争议处理及其它

　　第十二条　双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳动争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条　本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　第十四条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

建设工程劳务分包劳动合同

编号: ______________

　　发包人:_______________________________________________________________________

　　承包人:_______________________________________________________________________

　　分包工程名称:_________________________________________________________________

　　施工地址:______________________________________________________________ 区(县)

　　北京市建设委员会

　　发包人(全称)：_____________________________________________________________

　　承包人(全称)：_____________________________________________________________

　　??根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　??第一条 工程概况及承包工作内容

　　??1·1工程名称:__________________________________________________________________

　　??1·2工程概况：_________________________________________________________________

　　??1·3分包工作内容：____________________________________________________________

　　??范围包括：_____________________________________________________________________

　　??1·4 工程监理单位 (全称)：_____________________________________________________

　　???_______________________________________________________________________________

　　??第二条 作业人员

　　??承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　??第三条 合同工期

　　??开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　??

　　??第四条 合同价款

　　??4·1合同价款为：_________元(人民币)?大 写：_________元?

　　??4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√")：

　　??经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　??( )4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　??( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据：

　　??①定额工资单价为：

　　??瓦 工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢 筋 工_____元/工日;

　　??

　　??砼 工_____元/工日;油 工_______元/工日;抹 灰 工_____元/工日;架 子 工_____元/工日;

　　??

　　??水 暖 工_____元/工日;电 工______元/工日;壮 工_____元/工日;_______;_______;_______ ;

　　??

　　?? ② 按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中， 地上结构：_____元/M2;地下结构：_____元/M2;初 装 修：_____元/M2;水 电：______元/M2;________; _________;

　　??③分项工程承包：

　　??外墙面砖：_______元/M2;屋面防水：_______元/M2;

　　??水磨石地面：_______元/M2;水泥砂浆：_______元/M2;

　　??内墙普通抹灰：_______元/M2;________;________;________。

　　?

　　??( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)??

　　??( )4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。

　　??4·3对合同价款内容的明确：_______________________________________________________________

　　??第五条 合同价款的结算和支付

　　??5·1 结算、决算资料：

　　??5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　??5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　??5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　??5·2合同价款的结算和决算：

　　??5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。

　　??5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　??5·3合同价款的支付：

　　??5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元，

　　??5·3·2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

　　??5·3·3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

　　??5·3·4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

　　??第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　??6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　??6·2重大伤亡及其他安全事故处理:

　　??6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　??6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　??6·3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：________________________________________________

劳务用工协议范本

劳务用工协议范本

        甲方：                
        乙方：                         

签发日期：        年       月      日

     甲方：XXXXXXXX工程有限责任公司

     乙方：

           经双方协商，乙方自      年     月    日至    年    月    日止与甲方结成工程施工合作伙伴，为甲方提供劳务保障。为工程项目的正常进行，双方责任承担责任如下：

   第一条：甲方工作

1-1、   甲方指定XXX为法人劳务协议委托人，本协议书内的所有通知、变更、签证必须有甲方的法人委托人签字后生效，甲方的委托人如有变动，以甲方书面通知为准。

1-2、   甲方在各施工项目开工前一周内，向乙方通报该工程项目全部的内容、概况、要求。

1-3、   甲方负责与建起方（业主），总包方，监理公司的接洽，负责施工现场的管理和监督。

1-4、   甲方在协议期内，有对乙方人员进行教育、指导、帮助的权力。如发现乙方有违法、违纪及违反协议书条约的行为，可有权终止协议。

1-5、   甲方根据乙方施工作业完成额情况，计发相应的劳动报酬。

第二条：乙方工作

2-1、   乙方按甲方要求承担施工作业项目，并按甲方要求完成施工进度，确保工程质量，如有违约行为，甲方有权终止协议，限期退场，由此发生的一切经济损失均有乙方负责。

2-2、   乙方进入施工现场，应符合《XX市建设工程施工现场管理规定实施细则》的通知[（XX）X建设字423号]，《XX市建设工程施工现场环境保护工作》的通知[（XX）X建设字第XX号]，和《XX市建设工程施工现场保卫工作基本标准》的通知[（XX）X建设字第XXX号]的要求，如乙方未按上述文件要求而造成工程、财产损失及人身伤害（包括第三者）均有乙方承担责任。

2-3、   施工前三天，乙方应向甲方提交施工方案及进度计划。乙方搭建临建必须经甲方审批后方可施工，并应严格按文明施工要求施工。

2-4、   乙方在现场施工中，不得损坏周围建筑、设施及水、暖、电、地下管线，若有损坏造成损失，均由乙方承担责任及赔偿损失，并在劳务报酬中扣除。

2-5、   乙方负责对工程的成品保护，直至验收报告合格后交付甲方。

2-6、   乙方不能按要求按期完工，应承担由此造成的经济损失，工期不顺延。

第三条 检验及验收

3-1、   乙方应认真按规范及甲方要求进行施工，并随时接受甲方检查。

3-2、   工程中凡隐预检项目，乙方应提前准备自检验收记录，在自检基础上经甲方验收后合格后方可进行隐蔽和下一道工序施工。

3-3、    经甲方检验，因乙方原因工程达不到质量要求，由乙方承担由于返工造成的工料损失及全部费用，工期不予顺延，乙方并承担违约责任。

第四条 工期延误

4-1、    乙方未能按规定工期竣工，每延误一天罚违约金：X%（按本工程造价）计算，造成工程总体工程延误，乙方要承担给建设方造成的经济损失的赔偿。

4-2、    在同一天内停水、停电累计超过X小时，须经甲方现场负责人认可签字，因此、受影响的工种工期顺延相同时间，无甲方现场负责人签字无效。

第五条 施工报酬及结算

5-1、     根据各单项工程施工方式不同，以各单位工程的施工约定条款为准。

5-2、    付款方式：按单项施工约定日期扣X%的质保金（一年）。

5-3、    结算方式：按单项施工协议或XXXX概算定额。

第六条 保修条款

6-1、    保修期：壹年

6-2、    保修内容：所承担的项目范围内。

第七条 本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：                乙方：

经办人：

               日期：

[来源：https://www.htfbw.com/hetong/laodong/201203/1537.html ]